1. Allgemeine Bestimmunge
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) regeln die Vertragsbeziehungen zwischen Permamodul, betrieben durch:
Zdravé Domy s.r.o.
Dravce 3
053 14 Dravce
Unternehmens-ID: 54131782
USt-IdNr.: SK2121581022
(im Folgenden „Verkäufer“ oder „Auftragnehmer“),
und seinen Kunden, Auftraggebern oder Geschäftspartnern (im Folgenden „Käufer“ oder „Auftraggeber“).
1.2. Die AGB bilden einen integralen Bestandteil jedes Kaufvertrags, Werkvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich Abweichendes vereinbart haben.
1.3. Durch Unterzeichnung des Vertrags, Bestätigung der Bestellung oder Zahlung der vereinbarten Anzahlung erklärt der Käufer, dass er diese AGB gelesen, verstanden und in vollem Umfang akzeptiert hat.
2. Vertragsgegenstand
2.1. Der Verkäufer plant, produziert, liefert und montiert ökologische modulare Mobilhäuser sowie damit verbundene Produkte und Dienstleistungen.
2.2. Der konkrete Leistungsumfang, technische Spezifikationen, verwendete Materialien, Lieferfristen und Preise werden jeweils im schriftlichen Vertrag, in der Auftragsbestätigung oder auf der Rechnung des Verkäufers festgelegt.
3. Bestellungen und Vertragsabschluss
3.1. Ein Vertrag kommt zustande durch:
- die Unterzeichnung eines schriftlichen Vertrags durch beide Parteien; oder
- die schriftliche Auftragsbestätigung durch den Verkäufer; oder
- die Zahlung der vereinbarten Anzahlung durch den Käufer.
3.2. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Bestellungen abzulehnen, insbesondere wenn:
- die Leistung technisch unmöglich ist;
- erforderliche Materialien nicht verfügbar sind;
- der Käufer die erforderliche Mitwirkung oder Unterlagen nicht bereitstellt;
- sonstige schwerwiegende Gründe, die Vertragserfüllung verhindern.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1. Preise werden individuell vereinbart und im Vertrag oder in der Auftragsbestätigung angegeben. Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, verstehen sich die Preise in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer, Zöllen, Transportkosten oder sonstigen anwendbaren Abgaben.
4.2. Der Käufer verpflichtet sich zur Zahlung wie folgt:
- Anzahlung: 50 % des vereinbarten Preises bei Vertragsunterzeichnung (sofern nicht anders vereinbart).
- Teilzahlungen: gemäß vereinbartem Zahlungsplan (in der Regel 30 % und 10 % nach Fertigstellung bestimmter Bauabschnitte).
- Schlusszahlung: 10 % nach Fertigstellung des Möbelhauses, vor Übergabe an den Frachtführer.
4.3. Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, die Arbeiten auszusetzen, die Lieferung zu verschieben sowie gesetzliche Verzugszinsen und Schadensersatz geltend zu machen.
5. Lieferung und Montage
5.1. Die Lieferbedingungen richten sich nach den Incoterms® 2020, sofern nicht schriftlich Abweichendes vereinbart wird.
5.2. Der Liefertermin wird im Vertrag festgelegt. Der Verkäufer haftet nicht für Verzögerungen, die verursacht werden durch:
- höhere Gewalt (Naturkatastrophen, Kriege, Epidemien, Streiks, Export-/Importbeschränkungen usw.);
- Verzögerungen von Lieferanten, Spediteuren oder Zollbehörden;
- mangelnde Mitwirkung des Käufers (Genehmigungen, Zahlungen, technische Unterlagen, Zugang zur Baustelle).
5.3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung der Ware geht auf den Käufer über, sobald die vereinbarten Lieferbedingungen gemäß Incoterms® 2020 erfüllt sind:
- DAP (Delivered at Place): für Lieferungen außerhalb der Europäischen Union; der Verkäufer liefert die Ware an den vereinbarten Bestimmungsort, die Gefahr geht mit Lieferung über, während die Zollabfertigung und Einfuhrabgaben vom Käufer zu tragen sind.
- DDP (Delivered Duty Paid): für Lieferungen innerhalb der Europäischen Union; der Verkäufer liefert die Ware an den vereinbarten Bestimmungsort und trägt sämtliche Kosten und Risiken, einschließlich Zölle und Steuern, bis zur Übergabe an den Käufer.
5.4. Montage- und Bauarbeiten werden durch den Verkäufer oder autorisierte Subunternehmer durchgeführt. Der Käufer stellt die Baufeldvorbereitung, den Zugang für Maschinen sowie die notwendigen Anschlüsse sicher, sofern nicht anders vereinbart.
6. Gewährleistung und Haftung
6.1. Der Verkäufer gewährt eine Gewährleistung für Modulhäuser und deren Komponenten gemäß Vertrag, in der Regel 24 Monate ab Übergabe, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.
6.2. Die Gewährleistung umfasst nicht:
- normalen Verschleiß;
- unsachgemäße Nutzung oder mangelnde Wartung;
- Schäden durch Dritte, Naturereignisse oder unbefugte Eingriffe.
6.3. Der Verkäufer haftet nicht für indirekte oder Folgeschäden (zB. entgangenen Gewinn, Kosten für Ersatzunterkünfte, verspätete Nutzung), es sei denn, dies wurde ausdrücklich schriftlich vereinbart.
7. Rücktritt und Stornierung
7.1. Aufgrund der individuellen Anfertigung von Modulhäusern steht dem Käufer nach Produktionsbeginn kein einseitiges Rücktrittsrecht vom Vertrag zu, außer in den durch zwingendes Verbraucherschutzrecht vorgesehenen Fällen.
7.2. Im Falle einer Stornierung vor Fertigstellung ist der Verkäufer berechtigt:
- die Anzahlung als Entschädigung einzubehalten und
- zusätzliche nachgewiesene Kosten und Schäden geltend zu machen.
7.3. Der Verkäufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der Käufer seine Pflichten erheblich verletzt, insbesondere bei Nichtzahlung oder fehlender Mitwirkung.
8. Datenschutz
8.1. Der Verkäufer verarbeitet personenbezogene Daten des Käufers im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) sowie den anwendbaren nationalen Datenschutzgesetzen.
8.2. Zweck der Verarbeitung sind die Vertragserfüllung, Rechnungsstellung, Kundenkommunikation und die Erfüllung gesetzlicher Pflichten.
8.3. Detaillierte Informationen sind in der Datenschutzerklärung des Verkäufers auf der Website veröffentlicht.
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
9.1. Diese AGB und sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer unterliegen dem Recht der Slowakischen Republik unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
9.2. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem der Käufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.
9.3. Die Parteien bemühen sich, Streitigkeiten gütlich beizulegen. Kommt keine Einigung zustande, sind die Gerichte der Slowakischen Republik zuständig, sofern zwingendes Recht nichts anderes vorsieht.
10. Schlussbestimmungen
10.1. Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
10.2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
10.3. Diese AGB treten am 1. September 2025 in Kraft und werden auf der Website www.permamodul.com veröffentlicht.